(114.64KB)
| 內容 | 日期 | |
|---|---|---|
| 您的問題: | 請問 與機關的勞務合約依照採購契約第9.6.1 之不可抗力因素，廠商因勞務標的為一應用系統，且因應疫情採行居家分流達二分之一的分流期間正好為使用者測試期間，需人員到機關服務的階段，因此分流造成人員減半到機關導致使用者測試期間延長， 從而導致廠商系統交付期間延遲， 請問廠商主張延遲期間計算應以分流期間日期的二分之一為免計工期，請問是否有工程會公告可參酌， 謝謝。 我的信箱: barbara.huang@metrics.com.tw 電話0975195989 黃敏和 | 112-11-08 00:00:00 |
| 本會回覆: | 個案如因受疫情而影響履約申請展延履約期限，得由廠商檢具相關事證向機關申請，並由採購機關依個案事實及實際受影響程度、情形，本於權責認定，本會110年7月1日工程企字第1100100680號函釋併請查閱(公開於本會網站)。有關來函所述以分流期間日期的二分之一為免計工期，應係指本會訂定之「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延成停工處理方式」，惟其不適用技術服務以外之勞務採購。 | 112-12-05 00:00:00 |
| 您的問題: | 請問 工程會112年1月30日工程管字第112300061號函，修正「嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式」及109年3月6日工程企字第1090100202號併請參閱(公開於本會網站)。 以上的公告可適用於資訊服務採購嗎? | 112-07-28 00:00:00 |
| 本會回覆: | 您好，所詢本會112年1月30日工程管字第1120300061號函，係適用於嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式，不適用資訊服務採購；本會109年3月6日工程企字第1090100202號函適用於工程、財物及勞務採購案，所詢資訊服務採購屬勞務採購案，爰適用該109年3月6日函釋，政府採購案件因「COVID-19」疫情而影響履約者，機關依個案契約約定及廠商之申請（事實、理由及事證）認定辦理。 | 112-08-23 00:00:00 |
| 您的問題: | 投標前未申請放棄物調 ，得標後可申請放棄物調嗎? | 112-05-05 00:00:00 |
| 本會回覆: | 自本會110年12月30日以工程企字第1100102070號函停止適用「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書(範本)」後，公共工程已無廠商放棄物價調整之機制，考量物價有漲有跌，為公平合理分擔契約雙方之風險，仍請契約雙方依個案契約「物價調整」之約定辦理。 | 112-09-23 00:00:00 |
| 您的問題: | 投標前未申請放棄物調 ，得標後可申請放棄物調嗎? | 112-05-05 00:00:00 |
| 本會回覆: | 自本會110年12月30日以工程企字第1100102070號函停止適用「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書(範本)」後，公共工程已無廠商放棄物價調整之機制，考量物價有漲有跌，為公平合理分擔契約雙方之風險，仍請契約雙方依個案契約「物價調整」之約定辦理。 | 112-09-23 00:00:00 |
| 您的問題: | 全球供應鏈中斷以及零組件短缺可否向訂約機關申請辦理展延履約期限? | 112-03-16 00:00:00 |
| 本會回覆: | 所述全球供應鏈中斷以及零組件短缺，如係因新冠肺炎疫情而影響履約者，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。 | 112-05-01 00:00:00 |
| 您的問題: | 全球供應鏈中斷以及零組件短缺可否向訂約機關申請辦理展延履約期限? | 112-03-16 00:00:00 |
| 本會回覆: | 所述全球供應鏈中斷以及零組件短缺，如係因新冠肺炎疫情而影響履約者，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。 | 112-05-01 00:00:00 |
| 您的問題: | 目前工人短缺及原物料無法準時抵達，請問是否能申請展延工期? | 112-03-09 00:00:00 |
| 本會回覆: | 所詢疑義，屬個案履約管理事項，應依契約約定辦理，茲提供下列意見供參：以本會勞 務採購契約範本為例，第7條第4款：「履約期限延期： 1.契約履約期間，有下列情形 之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，檢具 事證，儘速以書面向機關申請展延履約期限……」及第13條第5款：「機關及廠商因下 列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延 履約期限；不能履約者，得免除契約責任……」請查察臺端所詢個案契約是否有類似約 定，並請依契約約定檢具相關事證向機關申請。 | 112-03-27 00:00:00 |
| 您的問題: | 目前工人短缺及原物料無法準時抵達，請問是否能申請展延工期? | 112-03-09 00:00:00 |
| 本會回覆: | 所詢疑義，屬個案履約管理事項，應依契約約定辦理，茲提供下列意見供參：以本會勞 務採購契約範本為例，第7條第4款：「履約期限延期： 1.契約履約期間，有下列情形 之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，檢具 事證，儘速以書面向機關申請展延履約期限……」及第13條第5款：「機關及廠商因下 列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延 履約期限；不能履約者，得免除契約責任……」請查察臺端所詢個案契約是否有類似約 定，並請依契約約定檢具相關事證向機關申請。 | 112-03-27 00:00:00 |
| 您的問題: | 工程會雖於112年1月30日頒布工程管字第112300061號函釋非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工之處理方式，然機關2月開會仍表示對於外商所提出工期展延之國外疫情影響資料仍無法認定，其委外之監造單位亦同，兩方皆要廠商先向工程會公共建設諮詢小組設置要點函釋(背書)後再議，不然就走調解，雖函示本於契約雙方誠信及從簡原則，然機關組織龐大，就算是再高層級主管依然不敢定奪，工程已報竣將近1年仍於工期展延周旋無法變更，驗收程序遲遲延宕，廠商擔心一旦契約變更工期畫押用印，代表簽認工期，將有逾期罰款的問題產生(因報竣日與原工期已有落差)，後續爭議會吃悶虧，因此廠商方不願於契約變更工期用印，工期未定，驗收結算證明書根本沒人會簽，以致工程就這樣擺著... 請問該如何處理妥適？謝謝 | 112-02-06 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、來函所述機關辦理個案採購，對於外商所提出工期展延之國外疫情影響資料無法認定乙節，本會112年1月30日工程管字第112300061號函，修正「嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式」已載有「......基於契約雙方誠信基礎及從速、從簡原則，提供本處理方式供機關參考，並本權責辦理形式審查；除有異常情形，方需提供佐證資料，供實質審查。 ......。」廠商因疫情因素致未能依契約履行者，如欲申請延長履約期限，應由廠商檢具相關事證向機關申請，並由採購機關依個案實際受影響之情形、程度，及上開處理方式，本於權責審認，本會109年3月6日工程企字第1090100202號併請參閱(公開於本會網站)。 二、個案如有爭議而未能達成協議者，得依契約約定之爭議處理機制辦理。另來函所提延長履約期限之認定，應由機關依個案實際情形及契約約定辦理，屬個案事實認定，尚未涉及契約條款認知歧異，非屬公共建設諮詢會議之諮詢範圍。 | 112-04-06 00:00:00 |
| 您的問題: | 工程會雖於112年1月30日頒布工程管字第112300061號函釋非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工之處理方式，然機關2月開會仍表示對於外商所提出工期展延之國外疫情影響資料仍無法認定，其委外之監造單位亦同，兩方皆要廠商先向工程會公共建設諮詢小組設置要點函釋(背書)後再議，不然就走調解，雖函示本於契約雙方誠信及從簡原則，然機關組織龐大，就算是再高層級主管依然不敢定奪，工程已報竣將近1年仍於工期展延周旋無法變更，驗收程序遲遲延宕，廠商擔心一旦契約變更工期畫押用印，代表簽認工期，將有逾期罰款的問題產生(因報竣日與原工期已有落差)，後續爭議會吃悶虧，因此廠商方不願於契約變更工期用印，工期未定，驗收結算證明書根本沒人會簽，以致工程就這樣擺著... 請問該如何處理妥適？謝謝 | 112-02-06 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、來函所述機關辦理個案採購，對於外商所提出工期展延之國外疫情影響資料無法認定乙節，本會112年1月30日工程管字第112300061號函，修正「嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式」已載有「......基於契約雙方誠信基礎及從速、從簡原則，提供本處理方式供機關參考，並本權責辦理形式審查；除有異常情形，方需提供佐證資料，供實質審查。 ......。」廠商因疫情因素致未能依契約履行者，如欲申請延長履約期限，應由廠商檢具相關事證向機關申請，並由採購機關依個案實際受影響之情形、程度，及上開處理方式，本於權責審認，本會109年3月6日工程企字第1090100202號併請參閱(公開於本會網站)。 二、個案如有爭議而未能達成協議者，得依契約約定之爭議處理機制辦理。另來函所提延長履約期限之認定，應由機關依個案實際情形及契約約定辦理，屬個案事實認定，尚未涉及契約條款認知歧異，非屬公共建設諮詢會議之諮詢範圍。 | 112-04-06 00:00:00 |
| 您的問題: | 您好,我司因國外廠家疫情因素無法如期交貨,導致履約逾期計罰. 我司依據工程企字第1090100202號函及廠家信函向機關辦理展延及免計罰，而機關強調必須提供事實、事証及理由， 唯國外廠家無法依機關要求提供相關事証，僅以信函說明。 國外廠家為全球獨家代理，其無法配合提供，我司亦無可耐何，請問此時該如何才能申請展延及免計罰? | 111-11-23 00:00:00 |
| 本會回覆: | 關於因國外廠家疫情因素無法如期交貨乙節，如因疫情因素而影響履約者，廠商得依契約約定，向訂約機關申請辦理展延履約期限，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。惟是否同意展延，仍應由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認，如有爭議而未能達成協議者，得依契約約定之爭議處理機制辦理。另因國外廠商屬得標廠商之分包商，應得依分包契約之約定要求提出相關文件，併予說明。 | 111-12-12 00:00:00 |
| 您的問題: | 您好,我司因國外廠家疫情因素無法如期交貨,導致履約逾期計罰. 我司依據工程企字第1090100202號函及廠家信函向機關辦理展延及免計罰，而機關強調必須提供事實、事証及理由， 唯國外廠家無法依機關要求提供相關事証，僅以信函說明。 國外廠家為全球獨家代理，其無法配合提供，我司亦無可耐何，請問此時該如何才能申請展延及免計罰? | 111-11-23 00:00:00 |
| 本會回覆: | 關於因國外廠家疫情因素無法如期交貨乙節，如因疫情因素而影響履約者，廠商得依契約約定，向訂約機關申請辦理展延履約期限，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。惟是否同意展延，仍應由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認，如有爭議而未能達成協議者，得依契約約定之爭議處理機制辦理。另因國外廠商屬得標廠商之分包商，應得依分包契約之約定要求提出相關文件，併予說明。 | 111-12-12 00:00:00 |
| 您的問題: | 您好，關於採購案因應機關要求採購國外設備，履約期間設備商通知因疫情關係取得部份原物料困難，將無法按期交貨；我司便取得原廠之聲明文件向機關展延，但機關雖同意展延，卻回覆延遲天數仍須計罰，並要求檢附事證之文件需有地方政府或法院相關認證，以示事證之真實性。但因向國外廠商取得相關證明文件實屬不易，廠商是否願意配合辦理提供相關事證亦無法強制要求，但機關卻因此認定無法佐證確有受疫情影響，故而持續計罰我司，請問如此要求是否過於苛刻? | 111-11-18 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、所詢疑義，屬個案履約事項，應依契約約定辦理。 二、茲提供下列意見供參：關於留言所述「因疫情關係取得部份原物料困難」乙節，請先釐清上開「部份原物料」是否為契約約定之履約事項或廠商履行契約約定事項所必須。如是，且上開廠商無法取得原物料之原因，確屬受疫情因素之影響，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。至所述機關已同意展延卻又計罰乙節，請先洽機關釐清個案契約之依據。另國外廠商屬得標廠商之分包商，應得依分包契約約定要求提出相關文件，併予說明。 | 111-12-12 00:00:00 |
| 您的問題: | 您好，關於採購案因應機關要求採購國外設備，履約期間設備商通知因疫情關係取得部份原物料困難，將無法按期交貨；我司便取得原廠之聲明文件向機關展延，但機關雖同意展延，卻回覆延遲天數仍須計罰，並要求檢附事證之文件需有地方政府或法院相關認證，以示事證之真實性。但因向國外廠商取得相關證明文件實屬不易，廠商是否願意配合辦理提供相關事證亦無法強制要求，但機關卻因此認定無法佐證確有受疫情影響，故而持續計罰我司，請問如此要求是否過於苛刻? | 111-11-18 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、所詢疑義，屬個案履約事項，應依契約約定辦理。 二、茲提供下列意見供參：關於留言所述「因疫情關係取得部份原物料困難」乙節，請先釐清上開「部份原物料」是否為契約約定之履約事項或廠商履行契約約定事項所必須。如是，且上開廠商無法取得原物料之原因，確屬受疫情因素之影響，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。至所述機關已同意展延卻又計罰乙節，請先洽機關釐清個案契約之依據。另國外廠商屬得標廠商之分包商，應得依分包契約約定要求提出相關文件，併予說明。 | 111-12-12 00:00:00 |
| 您的問題: | 因國外疫情因素致外國廠商在台分公司履約期限，廠商申請展延，機關提出分公司在台灣履約時並無疫情發生，雖國外疫情嚴重(政府發布緊急事態)，然台灣並無疫情及相關警戒情事，因此機關質疑分公司提出因受國外母公司疫情影響系統設計及來台技術人員等因素需暫延工期非屬合理，請問合理嗎？ | 111-11-10 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、所詢疑義，屬個案履約事項，應依契約約定辦理。 二、茲提供下列意見供參：關於留言所述「受國外母公司疫情影響系統設計及來台技術人員」乙節，請先釐清上開國外母公司系統設計及技術人員來台，是否為契約約定之履約事項或廠商履行契約約定事項所必須。如是，且上開國外人員無法來台之原因，確屬受疫情因素之影響，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜。惟是否同意展延，仍應由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。 | 111-12-22 00:00:00 |
| 您的問題: | 因國外疫情因素致外國廠商在台分公司履約期限，廠商申請展延，機關提出分公司在台灣履約時並無疫情發生，雖國外疫情嚴重(政府發布緊急事態)，然台灣並無疫情及相關警戒情事，因此機關質疑分公司提出因受國外母公司疫情影響系統設計及來台技術人員等因素需暫延工期非屬合理，請問合理嗎？ | 111-11-10 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、所詢疑義，屬個案履約事項，應依契約約定辦理。 二、茲提供下列意見供參：關於留言所述「受國外母公司疫情影響系統設計及來台技術人員」乙節，請先釐清上開國外母公司系統設計及技術人員來台，是否為契約約定之履約事項或廠商履行契約約定事項所必須。如是，且上開國外人員無法來台之原因，確屬受疫情因素之影響，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜。惟是否同意展延，仍應由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。 | 111-12-22 00:00:00 |
| 您的問題: | 本公司是清潔環保廠商，承攬航空警察局高雄分局清潔勞務工作，因5月份高雄疫情爆發，該處共有4名員工，有3人在兩天接連確診，導致人力無法調派，當人員確診時有詢問承辦該如何處理。人員確診期間(約為一周)都是維持1人出勤，但工作都有完成，也加派機動人力前往加強維持清潔品質(該單位也未告知環境清潔上有問題)，於6月底進行5月份工程請款後，才告知須扣除未出勤人力費用且加扣罰金20%。 根據 行政院公共工程委員會 工程企字第1100100680號，說明第二點內文，"不能履約者，得免除契約責任。以及該契約第十三條第(五)項第13點，傳染病防治法第3條發生傳染病且足以影響契約之履行。 Covid-19於民國109年1月15日起於CDC公告為第五類法定傳染病。 試問該航警局是否視契約無物，不僅無遵照合約內容；還加扣罰金。相當不合情合理，試問該如何申訴處理呢? 申訴單位：仕鴻企業有限公司 0953553865 高先生 | 111-07-12 00:00:00 |
| 本會回覆: | 所詢疑義，本會已電洽留言民眾說明，不公開於本會網站。 | 111-08-19 00:00:00 |
| 您的問題: | 學校交通車採購價金採總包價分期付款，因疫情關係停課期間當期價金仍需全額給付嗎？ | 111-06-24 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、所詢疑義，屬個案履約事項，應依契約約定辦理。 二、茲提供下列意見供參： １、契約採總包價法計算者，除契約另有載明工作項目依實際履約情形計算服務費用外，廠商如依契約約定完成履約事項，機關經驗收，確認廠商履約內容無數量不符、無項目未履約者，機關應按契約約定之價金給付廠商。 ２、所詢疑義，關於因疫情關係停課期間乙節，請釐清上開「停課期間」廠商履約內容是否與契約約定不同；如是，且該「停課期間」係經機關通知無須履約（例如無須核派交通車）者，因工作內容不同，機關應辦理契約變更；雙方就該減少履約事項，議定扣減之金額。 | 111-07-06 00:00:00 |
| 您的問題: | 學校交通車採購價金採總包價分期付款，因疫情關係停課期間當期價金仍需全額給付嗎？ | 111-06-24 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、所詢疑義，屬個案履約事項，應依契約約定辦理。 二、茲提供下列意見供參： １、契約採總包價法計算者，除契約另有載明工作項目依實際履約情形計算服務費用外，廠商如依契約約定完成履約事項，機關經驗收，確認廠商履約內容無數量不符、無項目未履約者，機關應按契約約定之價金給付廠商。 ２、所詢疑義，關於因疫情關係停課期間乙節，請釐清上開「停課期間」廠商履約內容是否與契約約定不同；如是，且該「停課期間」係經機關通知無須履約（例如無須核派交通車）者，因工作內容不同，機關應辦理契約變更；雙方就該減少履約事項，議定扣減之金額。 | 111-07-06 00:00:00 |
| 您的問題: | 關於LP5-109062 電腦設備用品(企業電腦)，單位於110年10月勾選伺服器設備，交貨期限至110年12月底止，因疫情關係延宕至今年111年5月交貨，其於12月有發函至採購(使用)單位說明，並檢附「工程管字第1100018468號 函」、「原廠缺貨證明」及「海運物流塞港」等以致設備延遲交貨之佐證文件。 採購(使用)單位告知本是財務採購，依照規定得展延履約期限之一半，逾期日期責計算逾期罰金，此部分是否與「工程管字第1100018468號 函」及「機關及廠商因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任。」之條款相衝? | 111-05-11 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、關於來信所述「 採購(使用)單位告知本案是財物採購，依照規定得展延履約期限之一半」乙節，請先洽機關釐清所稱之「依照規定」之規定為何。 二、如因疫情因素而影響履約者，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。 | 111-06-01 00:00:00 |
| 您的問題: | 承如上，貴工程會函文也明確寫出，只要檢附相關事證，即可申請展延。採購(使用)單位此作法是否違反貴會函文原意。 | 111-05-11 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、關於來信所述「 採購(使用)單位告知本案是財物採購，依照規定得展延履約期限之一半」乙節，請先洽機關釐清所稱之「依照規定」之規定為何。 二、如因疫情因素而影響履約者，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。 | 111-06-01 00:00:00 |
| 您的問題: | 關於LP5-109062 電腦設備用品(企業電腦)，單位於110年10月勾選伺服器設備，交貨期限至110年12月底止，因疫情關係延宕至今年111年5月交貨，其於12月有發函至採購(使用)單位說明，並檢附「工程管字第1100018468號 函」、「原廠缺貨證明」及「海運物流塞港」等以致設備延遲交貨之佐證文件。 採購(使用)單位告知本是財務採購，依照規定得展延履約期限之一半，逾期日期責計算逾期罰金，此部分是否與「工程管字第1100018468號 函」及「機關及廠商因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任。」之條款相衝? | 111-05-11 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、關於來信所述「 採購(使用)單位告知本案是財物採購，依照規定得展延履約期限之一半」乙節，請先洽機關釐清所稱之「依照規定」之規定為何。 二、如因疫情因素而影響履約者，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。 | 111-06-01 00:00:00 |
| 您的問題: | 承如上，貴工程會函文也明確寫出，只要檢附相關事證，即可申請展延。採購(使用)單位此作法是否違反貴會函文原意。 | 111-05-11 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、關於來信所述「 採購(使用)單位告知本案是財物採購，依照規定得展延履約期限之一半」乙節，請先洽機關釐清所稱之「依照規定」之規定為何。 二、如因疫情因素而影響履約者，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。 | 111-06-01 00:00:00 |
| 您的問題: | 您好 機構跟國外廠商購買2台儀器已經預付20%款項後被告知其中一台儀器因疫情無法交貨已匯款的部分可否抵扣另一台儀器的價金 | 111-04-05 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、所詢疑義，屬個案履約事項，應依契約約定辦理。 二、茲提供下列意見供參： （一）有關所述，疫情無法交貨，請先釐清是確定交不出貨，抑或可交貨但交貨時間遲延，及其原因。如確為交不出貨且不可歸責於廠商者，則依約廠商得免為給付；惟就機關之已預付款部分，依民法第266條第1項規定，機關亦免為給付價金，其已給付者，依同條第2項規定得請求返還。 （二）又民法第334條定有抵銷之規定，機關於廠商未返還前述已預付之款項，機關得依該條規定行使抵銷權（即逕為抵扣另一台價金）。 | 111-06-01 00:00:00 |
| 您的問題: | 您好 機構跟國外廠商購買2台儀器已經預付20%款項後被告知其中一台儀器因疫情無法交貨已匯款的部分可否抵扣另一台儀器的價金 | 111-04-05 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、所詢疑義，屬個案履約事項，應依契約約定辦理。 二、茲提供下列意見供參： （一）有關所述，疫情無法交貨，請先釐清是確定交不出貨，抑或可交貨但交貨時間遲延，及其原因。如確為交不出貨且不可歸責於廠商者，則依約廠商得免為給付；惟就機關之已預付款部分，依民法第266條第1項規定，機關亦免為給付價金，其已給付者，依同條第2項規定得請求返還。 （二）又民法第334條定有抵銷之規定，機關於廠商未返還前述已預付之款項，機關得依該條規定行使抵銷權（即逕為抵扣另一台價金）。 | 111-06-01 00:00:00 |
| 您的問題: | 您好，原已專案申請營建工程外勞，因COVID-19造成外勞遲遲無法進來，因此工程延宕，請問應如何申請展延。謝謝 | 111-03-06 00:00:00 |
| 本會回覆: | 關於COVID-19造成外勞無法進來致工程延宕乙節，如因新冠肺炎疫情而影響履約者，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。 | 111-03-14 00:00:00 |
| 您的問題: | 您好，原已專案申請營建工程外勞，因COVID-19造成外勞遲遲無法進來，因此工程延宕，請問應如何申請展延。謝謝 | 111-03-06 00:00:00 |
| 本會回覆: | 關於COVID-19造成外勞無法進來致工程延宕乙節，如因新冠肺炎疫情而影響履約者，廠商得依契約約定或本會109年3月6日工程企字第1090100202號函（公開於本會網站)，向訂約機關申請辦理展延履約期限相關事宜，並由訂約機關就個案事實及廠商所提事證審認。 | 111-03-14 00:00:00 |
| 您的問題: | 請問資訊服務採購算不算技術服務採購 | 110-11-05 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第3條第1項規定：「本辦法所稱技術服務，指工程技術顧問公司、技師事務所、建築師事務所及其他依法令規定得提供技術性服務之自然人或法人所提供與技術有關之可行性研究、規劃、設計、監造、專案管理或其他服務。」 二、機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法第3條規定：「本法第二十二條第一項第九款所稱資訊服務，指提供與電腦軟體或硬體有關之服務；包括整體規劃、系統整合、系統稽核、系統管理、網路管理、軟體開發、軟體驗證、軟體維護、硬體維護、硬體操作、機房設施管理、備援服務、網路服務、顧問諮詢、資料庫建置、資料處理、資料登錄或訓練推廣等服務。」 三、依上開規定，資訊服務與技術服務有不同定義及範圍，資訊服務非屬機關委託技術服務廠商評選及計費辦法所指之技術服務。 | 110-11-16 00:00:00 |
| 您的問題: | 請問資訊服務採購算不算技術服務採購 | 110-11-05 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第3條第1項規定：「本辦法所稱技術服務，指工程技術顧問公司、技師事務所、建築師事務所及其他依法令規定得提供技術性服務之自然人或法人所提供與技術有關之可行性研究、規劃、設計、監造、專案管理或其他服務。」 二、機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法第3條規定：「本法第二十二條第一項第九款所稱資訊服務，指提供與電腦軟體或硬體有關之服務；包括整體規劃、系統整合、系統稽核、系統管理、網路管理、軟體開發、軟體驗證、軟體維護、硬體維護、硬體操作、機房設施管理、備援服務、網路服務、顧問諮詢、資料庫建置、資料處理、資料登錄或訓練推廣等服務。」 三、依上開規定，資訊服務與技術服務有不同定義及範圍，資訊服務非屬機關委託技術服務廠商評選及計費辦法所指之技術服務。 | 110-11-16 00:00:00 |
| 您的問題: | 您好!本司(佳業光電27900882)承包台北醫院辦理(TPH-2874-10902案)燈具汰舊換新,已於110年1月21日前施工完竣，但因疫情導致驗收延宕,茲向院方申請工程暫付款在案,院方承辦人員回答因無上級紓困指示文而無法辦理,導致我司因此周轉不靈跳票,請問如何辦理如何辦理?如何取得紓困文件? 我的電子信箱jyk5419@gmail.com 電話:0937485460 地址:台中市大雅區建興路236號 張譽凱 | 110-07-07 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、所詢疑義，屬個案履約管理事項，應依契約約定辦理；其有爭議而未能達成協議者，得依契約約定之爭議處理機制辦理。 二、茲提供本會意見如下： 1.所詢個案，諒係衛生福利部臺北醫院辦理「院區LED燈具更新開口合約案」（案號：TPH-2874-10902），查該案係財物採購。 2.關於留言所述「已於110年1月21日前施工完竣」、「因疫情導致驗收延宕」乙節，請檢視所詢個案契約有無載明廠商履約完成，經機關確認完成工作後，後續辦理初驗或驗收之時程；如無，機關應依政府採購法施行細則第92條至第95條規定辦理。 3.另有關向機關申請「暫付款」紓困乙節，如契約未載明因疫情因素，得於驗收合格前先行支付廠商契約價金，機關得參照本會110年7月1日工程企字第1100100680號函說明三、（四）：「......其已完成階段性成果並提送機關，惟因受疫情警戒第三級期間影響審查進行者，由契約雙方協議辦理契約變更，先行支付該部分工作費用之 80%，剩餘費用，於機關審查通過後依契約約定給付」（公開於本會網站），由契約雙方協議辦理契約變更，先行支付部分工作費用。至有關其餘因疫情因素相關紓困補助事宜，請洽「行政院1988紓困振興專區」查詢（https://1988.taiwan.gov.tw）。 | 110-07-16 00:00:00 |
| 您的問題: | 您好!本司(佳業光電27900882)承包台北醫院辦理(TPH-2874-10902案)燈具汰舊換新,已於110年1月21日前施工完竣，但因疫情導致驗收延宕,茲向院方申請工程暫付款在案,院方承辦人員回答因無上級紓困指示文而無法辦理,導致我司因此周轉不靈跳票,請問如何辦理如何辦理?如何取得紓困文件? 我的電子信箱jyk5419@gmail.com 電話:0937485460 地址:台中市大雅區建興路236號 張譽凱 | 110-07-07 00:00:00 |
| 本會回覆: | 一、所詢疑義，屬個案履約管理事項，應依契約約定辦理；其有爭議而未能達成協議者，得依契約約定之爭議處理機制辦理。 二、茲提供本會意見如下： 1.所詢個案，諒係衛生福利部臺北醫院辦理「院區LED燈具更新開口合約案」（案號：TPH-2874-10902），查該案係財物採購。 2.關於留言所述「已於110年1月21日前施工完竣」、「因疫情導致驗收延宕」乙節，請檢視所詢個案契約有無載明廠商履約完成，經機關確認完成工作後，後續辦理初驗或驗收之時程；如無，機關應依政府採購法施行細則第92條至第95條規定辦理。 3.另有關向機關申請「暫付款」紓困乙節，如契約未載明因疫情因素，得於驗收合格前先行支付廠商契約價金，機關得參照本會110年7月1日工程企字第1100100680號函說明三、（四）：「......其已完成階段性成果並提送機關，惟因受疫情警戒第三級期間影響審查進行者，由契約雙方協議辦理契約變更，先行支付該部分工作費用之 80%，剩餘費用，於機關審查通過後依契約約定給付」（公開於本會網站），由契約雙方協議辦理契約變更，先行支付部分工作費用。至有關其餘因疫情因素相關紓困補助事宜，請洽「行政院1988紓困振興專區」查詢（https://1988.taiwan.gov.tw）。 | 110-07-16 00:00:00 |
| 您的問題: | 本案:「重建藝術史暨典藏文物設備環境改善」因COVID-19疫情影響，進口原物料供應延宕，且自5/15中樣疾管署指揮中心公佈全國防疫等級升至三級，全台物料製造及供應皆受出勤人數影響，未能按期交貨，後續交貨尚須待中央疫情指揮中心宣布方可預計後續交貨進度。 疫情期間建請不計工期，另因疫情造成交貨延宕之時間，容資訊明朗化後提報。 申訴單位:藝靜室內裝修規劃有限公司 | 110-05-24 00:00:00 |
| 本會回覆: | 有關陳情事項，涉及因疫情因素致未能依契約履行，請檢具相關事證向招標機關申請展期，本會109年3月6日工程企字第1090100202號及110年6月18日工程管字第11003006531號二函（公開於本會網站），併請參閱。 | 111-01-05 00:00:00 |
| 您的問題: | 本案:「重建藝術史暨典藏文物設備環境改善」因COVID-19疫情影響，進口原物料供應延宕，且自5/15中樣疾管署指揮中心公佈全國防疫等級升至三級，全台物料製造及供應皆受出勤人數影響，未能按期交貨，後續交貨尚須待中央疫情指揮中心宣布方可預計後續交貨進度。 疫情期間建請不計工期，另因疫情造成交貨延宕之時間，容資訊明朗化後提報。 申訴單位:藝靜室內裝修規劃有限公司 | 110-05-24 00:00:00 |
| 本會回覆: | 有關陳情事項，涉及因疫情因素致未能依契約履行，請檢具相關事證向招標機關申請展期，本會109年3月6日工程企字第1090100202號及110年6月18日工程管字第11003006531號二函（公開於本會網站），併請參閱。 | 111-01-05 00:00:00 |
©2024 行政院公共工程委員會 版權所有
